Главная - ЖКХ - Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы

Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы


8. ФОРС-МАЖОР


8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

Договор на изготовление рекламной конструкции

30 Июн 201430 Апр 2020 Образцы документов ДОГОВОР № 23/08/2010 г.

Чебоксары «___»________ 2014г. Индивидуальный предприниматель……………………………………., именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации серии …………. № ………………., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель…………………., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о гос.

регистрации серии …………. № ………………., с одной стороны и Индивидуальный предприниматель…………………., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о гос. регистрации № …………………… по Чувашской Республики, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на проведение работ и оказание услуг по изготовлению, доставке и установке рекламной конструкции в г. Чебоксары по адресу:………………………., д.

…………. согласно спецификации (Приложение № 1) настоящего договора.

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией, являющиеся приложением к настоящему договору и определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 1.3. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем. 1.4. Конструкция и габариты рекламной конструкции и другие необходимые сведения указываются в стоимости металлоконструкций.

2.Сроки выполнения работ. 2.1 Исполнитель обязан выполнить свои обязательства по настоящему договору в срок, не превышающий 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения настоящего договора и с момента получения от Заказчика 70 (семидесяти) % предоплаты, а именно 95 200 (девяносто пять тысяч двести) руб., согласно п.

3.2. договора. 3. Стоимость работ по договору и порядок их оплаты. 3.1. Общая стоимость работ составляет 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №_1357 от 06.12.2006).

Цена договора является фиксированной на весь срок действия Договора.

3.2. Предоплата по договору составляет 70 (семьдесят) % в размере 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей.

Заказчик, производит окончательную оплату выполненных работ после подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней.

3.3. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате денежных средств по договору считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет либо наличных в кассу Исполнителя. 3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, последний в течение 3-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Исполнитель и не подписывает документы до внесения Исполнитель в них соответствующих изменений.

3.4. Объемы работ, выполненные Исполнителем с отклонениями от комплектации, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

4. Права и обязанности сторон Договора. 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1.

Проверить с участием Заказчика работу смонтированной рекламной конструкции. 4.1.2. Устранить за свой счет недостатки выполненной работы, обнаруженные Заказчиком во время ее приемки, а также в период Договорного гарантийного срока; Срок для устранения недостатков Исполнителем – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Обеспечить свое присутствие или присутствие своего полномочного представителя при выполнении договорной работы и подписании Акта сдачи-приемки; 4.2.2. Выполнять в полном объеме и с надлежащим качеством иные обязанности, отнесенные к ведению Заказчика согласно комплектации заказа. 5. Дата и время установки. 5.1.

Дата и время установки рекламной конструкции, прибытия Исполнителя для установки уточняется Исполнителем не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки, если иное не было определено при оформлении заказа. Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п. 5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату.

5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа.

6. Изменение даты работ по монтажу. 6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для проведения работ: обеспечить доступ к месту установки, а также принять меры по защите своего имущества от негативного воздействия.

8. Правила приемки. 8.1. Установка рекламной конструкции производится в присутствии Заказчика или его полномочного представителя.

8.2. До начала проведения работ по монтажу рекламной конструкции Заказчик обязан осмотреть изделие на предмет соответствия комплектации, указанной в комплектации заказа, а также убедиться в отсутствии дефектов во внешнем виде изделия. 8.3. Заказчик обязан непосредственно после установки повторно осмотреть внешний вид изделия, качество установки, проверить работоспособность изделия и комплектующих.

При наличии замечаний со стороны Заказчика к качеству изделия или к установке он обязан сделать соответствующую отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

8.4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 8.3. 9. Гарантии качества. 9.1 Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. 9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует установленным техническим требованиям, работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

10. Ответственность сторон. 10.1. За нарушение Исполнителем обязательств (сроков начала ремонта, сроков устранения дефектов и недоделок по п.2.1. и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
и п. 8.4. Договора) он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от всей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Указанная в настоящем пункте пеня взимается за каждое нарушение в отдельности. 10.2. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по Договору сторона, нарушившая Договор, возмещает другой стороне как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

11. Расторжение договора 11.1.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возврата уплаченной по договору суммы, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, в следующих случаях:

  1. задержки Исполнителем хода работ по его вине, когда срок окончания ремонта, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
  2. задержки Исполнителем начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  3. нарушения Исполнителем условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектными нормами;

При этом договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении договора.

12.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика расторжения договора по соглашению сторон в следующих случаях:

  1. утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования ремонта.
  2. остановки другой стороной выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 15 дней.

12.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора.

Договор расторгается в установленном законом порядке.

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров.
13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров.

При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке. 13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений. 13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю.

13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств. 13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

14. Реквизиты сторон: ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ИП ………………….

ИП ……………………. …………………………………………… …………………………………………. …………………………………………. Индивидуальный предприниматель ………………… _____________________/…………………./ м.п. Индивидуальный предприниматель ………………………… _________________/………………./ м.п.

Назад|Вперед Категории материалов

Договор подряда на изготовление наружной рекламы

Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде . 1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров).

1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней.

1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.

Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Дата и время установки изделия определяемая Исполнителем, с учетом п.

5.2. настоящего договора. По согласованию между сторонами срок установки может быть перенесен на более раннюю дату. 5.2. Фактическое время прибытия Исполнителя на установку может отличаться от установленного не более чем на 2 часа. 6. Изменение даты работ по монтажу.

6.1. Изменение даты установки возможно по инициативе Заказчика с обязательным уведомлением об этом Исполнителя не позднее, чем за 1 день. 6.2. В случае чрезвычайных обстоятельств, влияющих на своевременное исполнение заказа, Исполнитель вправе по собственной инициативе изменить дату установки с обязательным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 1 день до планируемой даты установки изделия и по взаимному соглашению Сторон назначить новую дату и время установки.

7. Подготовительные работы, проводимые Заказчиком. 7.1.

Советы офисному сотруднику:

  1. Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  2. Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  3. На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  4. Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договор на установку рекламной конструкции

Предоплата по договору составляет 70 (семьдесят) % в размере 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей.

Заказчик, производит окончательную оплату выполненных работ после подписания им акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней. В случае, если макет РИМ разрабатывается Исполнителем самостоятельно на основе задания Заказчика, к согласованию такого задания применяются положения настоящего Стандарта. Обязанность по согласованию макета РИМ, изготовленного Исполнителем на основе согласованного задания, с уполномоченными органами местного самоуправления и/или органами государственной власти, возлагается на Исполнителя.

М.П М.П. Оплата производится на условиях _____________________________________ ________________________________ в течение _____________________ дней после ______________________________________________________________. 2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в __________ — дневный срок.

3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту — Рекламы) ______ ________________________ в интересах Рекламодателя.

1.2. Конкретный перечень работ и услуг, их стоимость и сроки выполнения согласовываются Сторонами при оформлении каждого Заказа, и оформляются Дополнительными соглашениями, которые после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.1.3.

Тольятти «____» __________ 2014г. Расчеты производятся Заказчиком по наличному либо безналичному расчету в соответствии с действующим законодательством.

Did you find mistakes in interface or texts?

Or do you know how to improve StudyLib UI? Feel free to send suggestions.

Инфо Всеисходныематериалыпопродукциипередаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1. Оплата работ производится Рекламодателемна условиях в сумме руб.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. ПринарушениисроковоплатыРекламодательвыплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2020

Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней.

1.3. Внимание Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.

Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: .

1.4. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Согласовать в течение рабочих дней с момента получения от Заказчика макет рекламных материалов, соответствующий требованиям п.

2.2.3 настоящего Договора. 2.1.2.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.

Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению. 4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ______ (__________) рублей за каждый день просрочки. 4.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 4.7. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации, которую предоставил Заказчик для рекламы продукции, за неправильное изображение Заказчиком на макете логотипа, товарного знака и за нарушение при этом прав на результаты интеллектуальной собственности и средства идентификации.

Всю ответственность за такие нарушения несет Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.8. Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику. 4.9. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований, норм и правил по размещению наружной рекламы.

Юрист Лебедев Антон Дмитриевич

Договор на изготовление наружной рекламы № __ г.

________ ________ 20__ года ООО « ________ », именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании Устава, и ООО «________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять комплекс работ по изготовлению монтажу рекламной продукции (объектов наружной рекламы), проведению ремонтных работ объектов наружной, оказать иные услуги на объектах Заказчика, в соответствии с Дополнительными соглашениями к Договору.

Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить Исполнителю стоимость работ в объеме, порядке и в сроки, установленные соглашением сторон. 1.2. Наименование работ/услуг, стоимость, количество и сроки проведения работ, технические характеристики, адрес проведения работ, место и иные условия оказания работ/услуг (стоимость, регламент проведения работ, условия оплаты и сроки проведения работ), согласовываются сторонами в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы/услуги, выполнение которых является обязанностью Исполнителя, выполняются из его материалов, его силами и средствами.

1.4. В случае, предоставления Исполнителю в целях выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору товарных знаков, дизайнов, логотипов и иных изображений, Исполнитель вправе использовать такие материалы только по указанию Заказчика.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 2.1. ЗАКАЗЧИК: 2.1.1. Своевременно предоставляет Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ/услуг. 2.1.2. Своевременно оплачивает выполненную Исполнителем работу/ оказанные услуги, переданную рекламную продукцию.

2.1.3. По согласованию с Исполнителем, предоставляет возможность доступа на объекты. 2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.

2.2.2. В случае возникновения дефектов рекламной продукции, допущенных по вине Исполнителя или третьих лиц, привлеченных Исполнителем, последний обязуется устранить их в согласованный с Заказчиком срок своими силами и за свой счет. 2.2.3. Обеспечивает сохранность результата работ/услуг до передачи Заказчику.

2.2.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения объемов и сроков заказа, согласованных в Приложениях, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика.

2.2.5. Берет на себя обязательство не использовать в отношениях с третьими лицами без согласования с Заказчиком товарные знаки, дизайны, логотипы и иные изображения, размещенные на изготовленной Исполнителем рекламной продукции или использованные в рамках выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору.

2.2.6. По требованию Заказчика, обязуется до 20 числа месяца, следующего за каждым истекшим кварталом, в котором были какие-либо хозяйственные операции между Сторонами, производить сверку взаиморасчетов по состоянию на последнее число истекшего квартала путем направления Заказчику 2-х экземпляров подписанного Акта сверки взаиморасчетов, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель также обязуется провести сверку взаиморасчетов по состоянию на день расторжения настоящего Договора, в случае его расторжения. 2.2.7. В целях выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору вправе самостоятельно определять способы выполнения работ/оказания услуг, вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия как за свои собственные. 3. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ.

3.1. Качество выполнения работ и рекламной продукции должно соответствовать оригинал — макету продукции, утвержденному сторонами.

При проведении работ по изготовлению рекламной продукции и ее монтажу/демонтажу Исполнитель обязан руководствоваться установленными правилами, соблюдать требования соответствующих технических условий, условий безопасности, действующих в РФ и г.________ норм и правил. Конструкции рекламных объектов должны быть спроектированы, изготовлены и установлены с учетом нагрузок и других воздействий, в соответствии с требованиями соответствующих строительных норм и правил («Нагрузки и воздействия», «Алюминиевые конструкции», «Стальные конструкции», «Противопожарные нормы» и т.п.) и других нормативных документов. Крепление рекламных объектов должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью конструкции и выдерживать нормативные ветровую, снеговую и вибрационную нагрузки.

В рекламных объектах в случае, если будет предусмотрено конкретным Приложением должны быть использованы осветительные приборы промышленного изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности, соответствующие требованиям Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности. 4. ПРИЕМКА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 4.1.

Приемка выполненных работ/оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется путем подписания Сторонами Акта выполненных работ/оказанных услуг.

Приемка рекламной продукции осуществляется путем подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12. Право собственности на рекламную продукцию переходит к Заказчику передачи рекламной продукции Заказчику и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ/рекламной продукции несет Исполнитель до момента подписания Акта выполненных работ/оказанных услуг/товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4.2. В случае если качество выполненных услуг/работ/продукции по настоящему Договору не соответствует условиям статьи 3 настоящего Договора, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: устранения Исполнителем за свой счет недостатков услуг, работ или продукции в срок, согласованный с Заказчиком; соразмерного уменьшения установленной за услуги/работу/продукцию цены. 4.3. Если недостатки результата работы/услуги/продукции в установленный Заказчиком срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными (т.е. устранение которых требует несоразмерных расходов, либо выявляются неоднократно или проявляются после их устранения) или неустранимыми, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, понесенных им в полном объеме.

4.4. Мотивированный отказ от приемки услуг/работ/продукции Заказчик обязан предоставить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента оказания услуги/выполнения работы/передачи рекламной продукции Исполнителем Заказчику, в противном случае услуги/работы/продукция считаются принятыми и подлежат оплате согласно п.5.1 настоящего Договора.

4.5. При обнаружении во время приемки результата работ/услуг Заказчиком отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, включая несоответствие требованиям Заказчика, согласованному дизайну, в том числе по размеру, расположению элементов изображения, цвету и т.п., Заказчик немедленно заявляет об этом Исполнителю, составляет двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения либо полностью отказывается от приемки в случае существенных недостатков.

При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, акт признается сторонами имеющим юридическую силу. Заказчик, в случае составления акта, принимает у Исполнителя результат работ только после устранения Исполнителем выявленных отступлений и недостатков в работе. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1.Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.2.Заказчик перечисляет предоплату в размере, указанному в Приложении к Договору.

5.3.Оставшаяся часть оплаты от общей суммы, указанной в Приложении к каждому заданию Заказчика перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ/оказанных услуг/товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.4.Стоимость работ и/или услуг Исполнителя, не указанных в Протоколе цен к настоящему Договору, определяется по договоренности Сторон и оплачивается Заказчиком по факту выполнения работ и/или оказания услуг на основании счетов, выставленных Исполнителем. 5.5.Стоимость услуг/работ включает все предусмотренные законодательством налоги и сборы, стоимость погрузки/разгрузки рекламной продукции, ее упаковки и доставки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг, согласованных в Приложениях, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% за каждый календарный день просрочки от стоимости невыполненных работ/услуг.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки.

6.3. Штрафные санкции применяются только при наличии письменной претензии Стороны, имеющей право на их взыскание.

6.4. Стороны признают, что информация о факте заключения настоящего Договора о ходе и результате его исполнения, о деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам в результате заключения или исполнения данного Договора, считается конфиденциальной. Кроме того, для целей настоящего Договора конфиденциальной считается информация, составляющая коммерческую ценность для любой из Сторон в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна), а также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством РФ однако в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено в письменной форме о том, что она является конфиденциальной. 6.5.Ни одна из Сторон не вправе без письменного на то согласия другой Стороны раскрывать третьим лицам содержание настоящего Договора, не вправе передавать третьим лицам информацию, признаваемую в соответствии с настоящим Договором конфиденциальной, за исключением случаев, предусмотренных законом и не использовать ее в каких-либо целях иначе, нежели в целях выполнения настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и после завершения его срока действия.

Исполнитель обязуется со своей стороны ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения условий настоящего Договора. 6.6. Исполнитель вправе раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам в случае привлечения их к выполнению обязательств, вытекающих из Договора, в объеме, необходимом для выполнения третьими лицами этих обязательств.

В таком случае Исполнитель будет нести ответственность за распространение третьими лицами конфиденциальной информации Заказчика.

6.7. Исполнитель берет на себя ответственность за соответствие изготовленных им и смонтированных рекламной продукции установленным нормам и правилам, в том числе в части оформления, производства, подготовки рекламы, и обязуется возместить Заказчику любые убытки, вызванные их не соблюдением.

6.8. В случае несоответствия товаросопроводительных документов форме, установленной законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, и несвоевременной замены товаросопроводительных документов Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить штраф в размере ______ рублей за каждый неправильно оформленный и не предоставленный в срок документ. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ________ включительно. Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из них с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. В случае, если ни одна из сторон не изъявит желание расторгнуть Договор за 30 дней до окончания его срока, он считается пролонгированным на следующий календарный год, при этом количество таких пролонгаций не ограничено.

7.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление о расторжении направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под подпись уполномоченному представителю Стороны.

8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, иные явления природы, а также война либо военные действия. 8.2. При наступлении для одной из сторон указанных в п.

8.1. обстоятельств сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не могут прийти к согласию, то споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее — 15 дней с момента получения претензии.

10. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 10.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на изготовленную рекламную продукцию равный 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания товарной накладной на получение рекламной продукции.

В течение указанного срока Исполнитель, в том числе гарантирует устойчивость материала рекламной продукции к периодическим нагрузкам, обусловленным эксплуатацией, сохранение цвета, яркости и четкости изображения. 10.2. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока за свой счет и своими силами и в сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком, производить замену рекламной продукцию и (или) ее ремонт, если она пришла в негодность из-за допущенных Исполнителем недоработок в процессе производства, упаковки и/или доставки продукции. 10.3. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока за свой счет и своими силами и в сроки, дополнительно согласованные с Заказчиком, устранять недостатки выполненных работ/оказанных услуг.

В случае невозможности устранения недостатков, Исполнитель в срок, установленный Заказчиком, за свой счет изготавливает новую рекламную продукцию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 11.2. Все приложения, протоколы, изменения условий настоящего Договора и дополнения к нему являются неотъемлемой частью Договора лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 11.3. Стороны признают силу всех документов, в рамках настоящего, направленных посредством факсимильной и электронной связи.

Оригиналы документов должны быть переданы сторонам в течение 10 дней после передачи. 12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Права и обязанности сторон договора

В Договоре обязательно должен быть перечислен весь пакет документов, который Рекламист предоставляет Рекламодателю с целью обеспечения контроля над рабочим процессом и затратами на работу.

В договоре Рекламодатель обязан четко прописать сроки изготовления Рекламы, а также условия и сроки оплаты выполненных работ. Также в договоре должен быть указан срок, в течение которого Рекламодатель имеет право рассмотреть готовый заказ с целью его утверждения либо отказа. Согласно договору Рекламодатель имеет право следить за процессом выполнения работ Рекламистом.

Права и обязанности сторон

4.1.2.

Предоставить для согласования с соответствующими уполномоченными органами городской власти рекламно-информационный материал не менее чем за календарных дней до момента его размещения на рекламных носителях.

В случае несоблюдения сроков предоставления рекламно-информационного материала, имеет право сократить срок его размещения на рекламных конструкциях, но не более чем на период задержки предоставления рекламно-информационного материала, или же потребовать от оплаты по Договору в полном объеме, хотя Услуги и не были оказаны в установленные сроки, а не вправе предъявлять какие-либо претензии по этому поводу. 4.1.3. Предоставить следующие документы, подтверждающие достоверность сведений о рекламе: – копию лицензии на рекламируемую деятельность, если деятельность подлежит лицензированию; – копию сертификата соответствия рекламируемого товара, если этот товар подлежит обязательной сертификации; – копию документа о регистрации рекламируемого товара, если товар подлежит государственной регистрации. 4.1.4. В случае отказа от согласованных Сторонами Услуг, уведомить об этом не менее чем за календарных дней до начала непосредственного оказания Услуг.

4.1.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг в соответствии с Договором. 4.1.6. Осуществить монтаж и демонтаж рекламно-информационного материала, размещенного на рекламной конструкции без освещения своими силами и за свой счет.

4.1.7. В связи с обязанностью разместить социальный рекламный материал, не предъявлять к каких-либо претензий по поводу законного размещения социальной рекламы, а также предоставить новый рекламно-информационный материал для последующего, после демонтажа социального рекламного материала, ее размещения на старом месте и (или) размещения в новом месте, по согласованию Сторон, на период нахождения на старом месте социального рекламного материала. 4.1.8. Хранить рекламно-информационный материал и его копии, в том числе все вносимые в них изменения, а также Договор в течение года со дня последнего распространения рекламно-информационного материала или со дня окончания срока действия Договора, кроме документов, в отношении которых законодательством России предусмотрен иной срок хранения.

4.2.1. Разместить рекламно-информационный материал в соответствии с п. 2.2 Договора. 4.2.2. Иметь необходимую и достаточную разрешительную документацию соответствующих уполномоченных органов городского управления и (или) предприятий городского жилищно-коммунального хозяйства на размещение рекламно-информационного материала на рекламных конструкциях, а также предъявлять данную документацию на обозрение по первому его требованию в письменной форме.

4.2.3. Осуществлять предварительное согласование рекламно-информационного материала с соответствующими уполномоченными органами городской власти. В случае невозможности получения разрешения (согласования) от соответствующих уполномоченных органов городской власти для размещения рекламно-информационного материала, представленного , информировать об этом в письменной форме не менее чем за календарных дней до предстоящего момента непосредственного оказания Услуг.

4.2.4. Осуществлять техническое обслуживание рекламных конструкций и поддержание рекламно-информационного материала в состоянии функциональной пригодности в течение всего установленного срока оказания Услуг, осуществляя проверки состояния рекламных конструкций и рекламно-информационного материала не реже раз в , а также оказывая по итогам данных проверок необходимые и достаточные услуги по техническому обслуживанию рекламных конструкций и поддержанию рекламно-информационного материала в состоянии функциональной пригодности.

4.2.5. Удовлетворять обоснованные замечания по приведению рекламных конструкций и (или) рекламно-информационного материала в состояние необходимой и достаточной функциональной пригодности в течение календарных дней с момента официального получения соответствующей претензии в письменной форме. В противном случае, обязан продлить срок оказания Услуг на срок задержки устранения обоснованных претензий или иным образом, по взаимной договоренности Сторон, компенсировать причиненные убытки. 4.2.6. Предоставить акт приема-передачи оказанных услуг (далее по тексту – Акт) в течение рабочих дней с момента окончания оказания Услуг.

4.2.7. В случае обоснованной необходимости изменения адреса, по которому оказываются Услуги, ранее установленного Сторонами, согласовать с новый адрес оказания Услуг не позднее, чем за календарных дней до непосредственного оказания Услуг по новому адресу. Согласование нового адреса Стороны оформляют соответствующим дополнительным соглашением к Договору, составленным в письменной форме.

В случае оказания Услуг по адресу, не согласованному с , вправе не оплачивать оказанные Услуги и потребовать от в течение календарных дней устранить нарушения принятых им на себя обязательств по Договору.

В случаях оказания Услуг по новому, согласованному Сторонами адресу, а также в случаях установленных Сторонами плановых изменений адресов, предоставляет необходимые подтверждения этого факта.

4.2.8. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (туман, затяжные дожди, сильный ветер, низкая температура воздуха, снегопады и тому подобные явления), которые могут привести к задержке оказания Услуг по объективным причинам, в течение 24-х часов с момента возникновения соответствующих обстоятельств уведомить о такой задержке, а также при наличии заявления в письменной форме, предоставляет соответствующие справки.

4.2.9. Оказывать Услуги предусмотренные Договором лично. 4.2.10. В случае необходимости размещения социального рекламного материала по требованию соответствующих уполномоченных органов городского управления и (или) предприятий городского жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в связи с празднованием общероссийских, праздников данного субъекта Российской Федерации и (или) города, за свой счет демонтировать рекламно-информационный материал с любой рекламной конструкции и разместить на этом месте социальный рекламный материал.

в связи с размещением социального рекламного материала, обязан продлить на срок размещения социального рекламного материала, срок оказания Услуг по Договору после демонтажа социального рекламного материала.

4.2.11. В случае получения письменного предложения о намерении продлить действие Договора, воздерживаться от демонтажа рекламно-информационного материала, при этом Стороны составляют дополнительное соглашение к Договору не позднее, чем за календарных дней до истечения срока действия Договора. Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/vozmezdnogo_okazaniya_uslug/razmewenija_reklamy/

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.

Настоящий Договор действителен с «_____» _______________2016 г. по «_____» _______________2016 г.